testata inforMARE
Cerca
02 July 2025 - Year XXIX
Independent journal on economy and transport policy
12:06 GMT+2
LinnkedInTwitterFacebook
FORUM of Shipping
and Logistics
Autorità Portuale di Genova
Piano Operativo Triennale 2008-2010
INDICE

Programmazione ed attuazione delle opere e delle infrastrutture

Il presente capitolo contiene un aggiornamento dello stato dell'arte delle opere inserite nella programmazione contenuta nel POT 2008 - 2010.

Attualmente gli interventi inseriti in programmazione corrispondono al quadro territoriale e funzionale rappresentato nel grafico che segue.



Gli importi aggiuntivi rispetto a quelli inseriti in programmazione e a bilancio preventivo non danno luogo ad oggi a nessuna modifica in quanto derivano da nuovi fabbisogni segnalati da Direzione Tecnica che devono essere ancora valutati dagli uffici.



Ambito Riparazioni Navali (RFK)

Tabella 15 - Interventi relativi all'ambito Riparazioni Navali (RFK)

Intervento

Importo (€)

Stato dell'arte

Ambito

Interventi in corso




Completamento del capannone modulare nelle aree di levante - Opere complementari

16.400.000,00

Avanzamento 15% - Ultimazione prevista Dicembre 2009

RFK56

Distretto industriale e fieristico: realizzazione nuova darsena nautica e ampliamento dell'esistente darsena tecnica

41.335.810,95

Darsena nautica lavori ultimati il 30.09.2007 - Darsena tecnica lavori ultimati il 30.01.2008

RFK6-7

Riempimento dello specchio acqueo compreso tra i bacini 4 e 5 nel compendio demaniale delle Riparazioni Navali

4.051.297,19

Aggiudicazione in corso - Durata dei lavori 450 giorni

RFK3

Interventi di prossimo avvio




Riempimento banchina nord darsena tecnica

2.000.000,00

Progettazione definitiva

RFK6

Prolungamento del bacino n. 4 e ammodernamento impianti tecnologici

17.000.000,00

Progettazione definitiva

RFK3

VI bacino di carenaggio

117.985.650,00

Progettazione definitiva - La copertura finanziaria, derivante principalmente dalle risorse della legge 166/2002 per un importo pari a 56,86 mil di euro, richiederà l'attivazione di ulteriori 61.2 md di euro attraverso il ricorso al mercato creditizio.

RFK3

Allargamento a levante della banchina Ovest della Darsena Nautica

1.500.000,00

Progettazione definitiva

RFK7

Realizzazione banchina est della darsena nautica

5.000.000,00

Progettazione definitiva

RFK7

Interventi propedeutici alla liberazione degli spazi interessati dalla costruzione del 6 bacino di carenaggio - Accordo S. Giorgio

30.000.000,00

Progettazione preliminare

RFK1-3

I lavori relativi al Capannone modulare di Levante, oggetto di interventi di personalizzazione sui singoli moduli, richiedono la preventiva approvazione del piano di ricollocazione predisposto da Ente Bacini per le attività interferite dalla realizzazione del VI bacino di carenaggio. Il suddetto piano, presentato all'Autorità Portuale in data 19 marzo 2008, sarà oggetto di apposita deliberazione che verrà sottoposta all'esame del prossimo Comitato Portuale allo scopo di poter procedere su quella base al completamento dei previsti lavori.

L'opera di riempimento dello specchio acqueo tra i bacini 4 e 5 è qui inserita a titolo di completezza in quanto intervento in corso, sebbene non fosse inserita nell'ultimo documento di programmazione ma in quello relativo al triennio 2007-2009.

Circa gli interventi di prossimo avvio, quello denominato “Riempimento banchina nord darsena tecnica” è articolato in due lotti:

  • il primo è relativo al completamento del raccordo della nuova banchina nord della darsena tecnica all'esistente pontile di ponente del travel lift in capo alla Società Amico, per il quale esiste il progetto definitivo da appaltare con urgenza;

  • il secondo lotto è finalizzato all'avanzamento dell'esistente banchina nord della darsena tecnica con aumento delle relative e retrostanti superfici di piazzale, nel tratto di levante in corrispondenza dell'imboccatura.

Con riferimento all'opera di realizzazione del VI Bacino di carenaggio, l'avvio dei lavori in situ in corrispondenza della banchina di Molo Giano è subordinato all'avvenuta ultimazione degli interventi propedeutici alla liberazione degli spazi interessati dalla costruzione del 60 bacino di carenaggio, secondo quanto deliberato dal Comitato Portuale in data 19.12.2007 circa il progetto di riqualificazione del settore delle riparazioni navali.



Ambito Porto Antico (PA)

Tabella 16 - Interventi relativi all'ambito Porto Antico (PA)

Intervento

Importo (€)

Stato dell'arte

Ambito

Interventi in corso




Ristrutturazione del sistema della viabilità e della sosta del settore crociere P.ti Doria/Mille

11.111.420,78

Lavori ultimati Febbraio 2008

PA3

Nuovo banchinamento di Ponte Parodi

8.218.135,76

Lavori in corso - Avanzamento 10% - Ultimazione prevista Dicembre 2009

PA4

Opere di interesse comune




Ripristino passo marittimo bacino di evoluzione porto passeggeri

1.000.000,00

Lavori in corso - Avanzamento 40% - Ultimazione prevista Dicembre 2008

PA

Interventi di prossimo avvio




Riqualificazione dei fornici ed opere complementari a Ponte A. Doria

600.000.00

Ultimazione prevista Ottobre 2008

PA3

Realizzazione di una passerella Ponte Doria levante

500.000,00

Progettazione definitiva

PA3

Realizzazione di una passerella Ponte Doria ponente

500.000,00

Progettazione definitiva

PA3

Trasferimento Società Santoro e Oromare dall'ambito Ponte Parodi - Calata S. Limbania a Calata Gadda, con relativo attrezzaggio dello specchio acqueo antistante e realizzazione degli insediamenti edili

5.000.000,00

Progettazione definitiva da aggiornare

PA4

Trasferimento Società Rimorchiatori Riuniti Ponte Parodi all'ambito Calata S. Limbania - Ponte dei Mille, con relativo attrezzaggio dello specchio acqueo antistante

3.000.000.00

Nuovo intervento - Progettazione preliminare

PA3-4

Opere di interesse comune




Completamento dragaggi portuali nel porto passeggeri e bacino di Sampierdarena

6.000.000,00

Progettazione definitiva

PA-S

L'intervento inserito in programmazione come “Risistemazione dei soggetti interferiti dal progetto di Ponte Parodi” viene in questa sede distinto in due sottointerventi:

  • il fabbisogno del primo intervento, pari a quello già inserito in programmazione e a bilancio, è calibrato sull'ipotesi di trasferire le Società Santoro e Oromare a Calata Gadda, con ristrutturazione dell'edificio ex Vega, adeguandolo ad uso officina e uffici;

  • il trasferimento del concessionario Rimorchiatori Riuniti da Ponte Parodi all'ambito Calata S. Limhania/Ponte dei Mille, richiede ulteriori verifiche sia dal punto di vista tecnico-funzionale che da quello finanziario.



Ambito Sampierdarena (S)

Tabella 17 - Interventi relativi all'ambito Sampierdarena (S)

Intervento

Importo (€)

Stato dell'arte

Ambito

Interventi in corso




Consolidamento banchine ponte Etiopia, approfondimento fondali e ristrutturazione delle pavimentazioni

21.734.669,26

Lavori in corso - avanzamento 70% - ultimazione prevista dicembre 2009

S3

Ampliamento magazzino Centro Smistamento Merci - I stralcio

10.000.000,00

Lavori in corso - avanzamento 80% - Ultimazione prevista Dicembre 2008

S1

Calata Mogadiscio - Ampliamento parco serbatoi - Opere complementari

5.000.000,00

Lavori in corso - Avanzamento 50% - Ultimazione prevista 2009

S3

Riconfigurazione piazzali viabilità e parchi ferroviari nel compendio Ponte Eritrea - Ponte Libia - 1° stralcio

5.390.000,00

Lavori in corso - Avanzamento 80%, con avvenuto trasferimento delle 4 gru da Ponte Libia ai Ponti Ronco e Canepa - Ultimazione prevista Dicembre 2008

S2-3

Recupero funzionale di Calata Olii minerali ed ampliamento di Calata Bettolo

103.821.457,51

Ultimati lavori di trasferimento compendio rinfuse bianche da Ponte Rubattino Levante a Ponte Idroscalo ponente e interventi accessori - Avviate procedure di gara per il trasferimento degli elevatori da Ponte Rubattino levante a Ponte Idroscalo ponente e quelle per l'attrezzaggio di un piazzale in corrispondenza del parco Rugna per il trasferimento del parco contenitori di Calata Bettolo - previsto inizio lavori da Ottobre 2008 a valle dell'approvazione, da parte del Consiglio Superiore Lavori Pubblici, del progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore, di prevista durata di 4 anni.

S6

Opere di interesse comune




Riqualifica funzionale del fabbricato uffici Varco 5. Benigno, destinato a centro logistico per il controllo a mezzo videoterminale delle aree portuali - Lotto Al

999.553,07

Lavori in corso - Avanzamento 40% - Ultimazione prevista Novembre 2008

SI

Riqualifica funzionale del fabbricato uffici Varco S. Benigno, destinato a centro logistico per il controllo a mezzo videoterminale delle aree portuali - Lotto A2

302.911,14

Lavori in corso - Avanzamento 40% - Ultimazione prevista Novembre 2008

S1

Rifacimento della mantellata esterna e rafforzamento della sovrastruttura della Diga Duca di Galliera

19.703.319,10

Lavori ultimati a Dicembre 2007

S1

Allargamento dell'imboccatura di levante del porto - taglio del dente della diga Duca di Galliera

7.170.019,36

Lavori in corso - Avanzamento 50% - Ultimazione prevista Dicembre 2008

S5

Attrezzaggio con moduli distanziatori del lato interno della diga Duca di Galliera per l'ormeggio delle navi in disarmo da Calata Gadda

2.335.822,00

Lavori in corso - Avanzamento 30% - Ultimazione prevista Dicembre 2008

S

Interventi di prossimo avvio




Ristrutturazione pavimentazioni Calata Ignazio Inglese e realizzazione di un nuovo parco ferroviario a servizio del compendio delle rinfuse liquide e delle merci containerizzate.

4.000.000,00

Progettazione definitiva

S3

Nuovo capannone e ristrutturazione fabbricato Calata Massaua

4.665.276,35

Progettazione definitiva

S3

Ampliamento magazzino Centro Smistamento Merci - II stralcio

3.433.179,78

Progettazione definitiva

S1

Riconfigurazione piazzali viabilità e parchi ferroviari nel compendio Ponte Eritrea - Ponte Libia - 2° stralcio

4.600.000,00

Progettazione preliminare

S2-3

Viabilità di collegamento dal piazzale S. Benigno a Calata Bettolo + Parco ferroviario Bettolo

26.000.000,00

Progettazione definitiva approvata in linea urbanistica e tecnica

S6

Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario “Rugna”- Realizzazione nuove vie di corsa per le transtainer gommate (escluso Parco ferroviario Bettolo)

8.000.000,00

Progettazione definitiva approvata in linea urbanistica e tecnica

S6

Tombamento Ronco-Canepa

40.100.000.00

Progettazione definitiva approvata in linea urbanistica e tecnica

S2

Lavori di banchinamento e riempimento dello specchio acqueo tra ponte San Giorgio e ponte Ex Idroscalo - riqualificazione ambientale del promontorio della Lanterna - Opere complementari

20.000.000,00

Progettazione definitiva in corso

S4-5

Sistemazione compendio rinfuse liquide Calata Mogadiscio - 1° stralcio - Demolizioni

1.000.000,00

Progettazione preliminare

S3

Sistemazione compendio rinfuse liquide Calata Mogadiscio - 2 stralcio - Sistemazione dei piazzali

2.500.000,00

Progettazione preliminare

S3

Scassa radice ponte Etiopia levante

5.000.000,00

Progettazione definitiva

S3

Bacino portuale di Sampierdarena - Nuova dorsale ferroviaria e razionalizzazione della rete degli esistenti sottoservizi interrati

7.000.000,00

Progettazione definitiva

S1

Opere di interesse comune




Dragaggio dei fondali antistanti testate banchine Ronco / Canepa / Libia

5.090.000,00

Progettazione definitiva

S2

Impianti automatici di movimentazione mezzi, al servizio “scanner” completi agli uffici dell'Agenzia di opere accessorie delle Dogane per controlli doganali di sicurezza

1.000.000,00

Progettazione in capo

S2

Imboccatura di Ponente

6.000.000,00

Progettazione preliminare

S2

Seguono alcune sintetiche osservazioni in merito agli interventi inseriti in tabella.



Interventi in corso

In relazione all'intervento su Calata Olii Minerale e Calata Bettolo, sono stati ultimati tutti i lavori relativi al trasferimento del compendio delle rinfuse bianche da Ponte Rubattino Levante a Ponte Idroscalo ponente compreso il rinforzo strutturale della banchina di Ponte Idroscalo ponente, il relativo approfondimento dei fondali e la costruzione delle nuove vie di corsa di banchina per il trasferimento degli elevatori. Sono state avviate le procedure di gara per il trasferimento dei due elevatori da Ponte Rubattino levante a Ponte Idroscalo ponente, in corrispondenza delle vie di corsa già ultimate e quelle relative all'attrezzaggio di un piazzale in corrispondenza del parco ferroviario della Rugna per il trasferimento del parco contenitori di Calata Bettolo, la cui area è interessata dai lavori principali di ampliamento della stessa calata. I lavori principali, come indicato in tabella, saranno avviati a far data da Ottobre 2008 a valle dell'approvazione, da parte del Consiglio Superiore Lavori Pubblici, del progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore, di prevista durata di 4 anni.


Interventi di prossimo avvio

L'intervento di ristrutturazione delle pavimentazioni di Calata Ignazio Inglese e la realizzazione di un nuovo parco ferroviario a servizio del compendio delle rinfuse liquide e delle merci containerizzate costituisce una quota parte dell'intervento di consolidamento delle banchine di Ponte Etiopia già inserito in programmazione. In previsione del trasferimento a Ponte Libia della Società Grendi, la Direzione Tecnica rappresenta l'esigenza di rinforzare le pavimentazioni, adeguandole agli stessi sovraccarichi utili di esercizio di Ponte Etiopia alfine di adeguare e rendere omogenea la destinazione d'uso di detta calata con quella di Ponte Etiopia. Oltre all'importo previsto di 4 milioni di euro, la Direzione Tecnica ha segnalato un ulteriore fabbisogno di € 500.000, non ancora inserito in programmazione delle opere e non portato a variazione del bilancio di previsione, che risponde all'esigenza di attrezzare dal punto di vista ferroviario anche l'ambito territoriale di Calata I. Inglese.

Anche l'intervento di realizzazione di un nuovo capannone e di ristrutturazione del fabbricato su Calata Massaua è parte dell'intervento programmato su Ponte Etiopia. La definizione della data di avvio dell'opera del capannone resta subordinata al trasferimento della Società Grendi.

Con riferimento all'intervento sul magazzino del Centro Smistamento Merci, mentre il primo stralcio si riferisce alla realizzazione del magazzino, il secondo consiste nella ristrutturazione degli esistenti corpi di fabbricati ad uso ufficio e magazzino e nelle relative opere complementari.

Il secondo lotto dell'intervento di riconfigurazione di piazzali, viabilità e parchi ferroviari nel compendio Ponte Eritrea - Ponte Libia costituisce una parziale modifica della vigente programmazione e deriva dell'esigenza rappresentata dalla Dir. Tecnica dell'Ente di procedere al rinforzo strutturale delle pavimentazioni dei piazzali di Ponte Libia, al fine di adeguare le stesse ai sovraccarichi utili di esercizio che caratterizzano l'attuale destinazione d'uso del ponte.

Per quanto attiene gli interventi relativi alla viabilità di collegamento del piazzale S.Benigno a Calata Bettolo, al parco della Rugna e al tombamento tra i Ponti Ronco e Canepa, inseriti tra le opere immediatamente cantierabili al fine di usufruire dello stanziamento del contributo di cui all'art. l c. 994 della Finanziaria 2007 (Cfr. POT 2008-2010), la data di avvio della relativa gara di appalto è subordinata all'emanazione del D.M. attuativo di cui all'art. 1, comma 512, della Legge Finanziaria 2007 e alla stipula dell'accordo procedimentale di cui all'art. 2 del D.M. 1 18/T, già più volte sollecitati da Autorità Portuale.

L'intervento relativo al compendio tra ponte S. Giorgio e ponte Ex Idroscalo è articolato in due lotti:

  • il primo consiste nella riqualificazione ambientale del promontorio della Lanterna, in linea con gli impegni già assunti con la Provincia di Genova;

  • il secondo lotto è finalizzato al riempimento dello specchio acqueo antistante Calata Concenter, con la razionalizzazione delle aree dedicate allo stoccaggio del carbone, sulla base dell'attuale ipotesi di lavoro confluita nella bozza di accordo tra Enel, Terminai Rinfuse Italia ed A.P.G, che dovrà tuttavia essere oggetto di aggiornamento tenuto anche conto di quanto recentemente convenuto in sede di Regione Liguria circa una possibile dismissione anticipata della centrale di produzione elettrica rispetto al termine del 2020.

Per quanto attiene l'intervento di sistemazione del compendio di Calata Mogadiscio dedicato alle rinfuse liquide, la definizione della data di avvio resta subordinata al trasferimento delle Società Ligabue e Grendi rispettivamente all'esterno del compendio portuale e a Ponte Libia.

Anche la definizione della data di avvio di realizzazione della scassa in radice a Ponte Etiopia Levante resta subordinata all'avvenuto trasferimento della Società Grendi.

In merito alla nuova dorsale ferroviaria, si rappresenta l'esigenza di un fabbisogno aggiuntivo di 1,5 milioni di euro, rispetto ai 7 milioni inseriti nella programmazione e a bilancio, al fine di poter procedere ad un intervento di razionalizzazione dei sottoservizi interrati.

Nell'ambito di Sampierdarena sono compresi anche i due interventi riguardanti la Sopraelevata, il cui stato di avanzamento è indicato nel paragrafo del programma per la logistica.



Ambito Pegli Multedo Sestri (PMS)

Tabella 18 - Interventi relativi all'ambito Pegli Multedo Sestri (PMS)

Intervento

Importo (€)

Stato dell'arte

Ambito

Interventi in corso




Realizzazione di una nuova calata nell'ambito portuale di Sestri Fincantieri S.p.A. - 1° stralcio

8.460.278,15

Lavori ultimati Marzo 2007

PMS-7

Realizzazione opere complementari di protezione dello specchio acqueo diportistico con demolizione esistente pennello di ponente bacini Fincantieri

1.566.236,61

Avanzamento 70% - ultimazione prevista Dicembre 2008

PMS-7-8

Interventi di prossimo avvio




Realizzazione di una nuova calata nell'ambito portuale di Sestri Fincantieri S.p.A. - 2° stralcio

11.478.998,84

Progettazione esecutiva approvata

PMS-7

Opere di interesse comune




Ripristino passo marittimo Porto Petroli

2.000.000,00

Progettazione definitiva

PMS4

I primi tre interventi nell'ambito in questione fanno parte del più ampio intervento già inserito in programmazione e denominato “Calata Sestri Fincantieri” per un importo complessivo di euro 21.505.513,60.

La data di avvio dei lavori di ripristino del passo marittimo di Porto Petroli è subordinata all'autorizzazione con procedura di urgenza da parte del Ministero dell'Ambiente in base ai disposti di legge di cui al D.M. 24.01.1996



Ambito Voltri Prà (VP)

Tabella 19 - Interventi relativi all'ambito Pegli Multedo Sestri (PMS)

Intervento

Importo (€)

Stato dell'arte

Ambito

Interventi in corso




Voltri - rifunzionalizzazione delle vie di corsa e dei parchi dei moduli 1-2-3

3.000.000,00

Lavori ultimati Gennaio 2007 -

VP5

Interventi di prossimo avvio




Voltri - rifunzionalizzazione delle vie di corsa e dei parchi del 4° modulo

6.000.000,00

Ultimato intervento propedeutico di rifunzionalizzazione della baia D8 (pari a 0,3 mln di euro)

VP5

Parco Reefer 5° modulo

3.500.000,00

Progettazione definitiva

VP5

Variante VP5 bis - Autostrade del Mare, porto pescherecci, mercato del pesce e Cantiere Navale

96.900.000,00

Progettazione preliminare in corso - da finanziare

VP5bis


In merito all'intervento di variante dell'ambito VP5 bis resta da perfezionare l'intesa con il Comune ai sensi dell'art. 5 della L84/94.



Piano della Logistica

Tabella 20 - Interventi relativi alla logistica

Intervento

Importo (€)

Stato dell'arte

Ambito

Interventi di prossimo avvio




Prolungamento sopraelevata portuale e sistemazione viabilità a raso

23.500.000,00

Progettazione affidata a Sviluppo Genova

S1

Ammodernamento esistente sopraelevata

15.000.000,00

Progettazione affidata a Sviluppo Genova

S1

Autoparco 1a fase

20.000.000,00

Studi di fattibilità

CA2

Autoparco 2a Fase - Attrezzaggio tecnologico

11.500.000,00

Studi di fattibilità

CA2

La progettazione degli interventi relativi all'ammodernamento e al prolungamento della Sopraelevata Portuale è affidata a Sviluppo Genova che ha provveduto ad avviare le procedure di gara per l'individuazione del progettista.

Infine, oltre alle opere di interesse comune già inserite negli specifici ambiti, segue lo stato dell'arte di quelle che riguardano l'intero territorio portuale nonché del programma di manutenzioni.


Tabella 21 - Interventi relativi alle opere di interesse comune

Intervento

Importo (€)

Stato dell'arte

Interventi in corso



Messa in sicurezza delle infrastrutture comuni del Porto di Genova realizzato ai sensi del Reg (CE) n. 725/2004

4.119.023,86

In corso progettazione esecutiva da parte dell'Appaltatore - Ultimazione prevista Dicembre 2009

Interventi di prossimo avvio



Intervento per provvedere al corretto funzionamento della rete fognaria portuale e all'esecuzione degli allacci alle relative utenze portuali interessate

1.500.000.00

L'intervento è finalizzato al completamento della dorsale delle rete fognaria portuale a quella cittadina nonché all'esecuzione degli allacci a tutte le utenze

Programma manutenzioni

19.500.000,00

Interventi 2008 ultimazione prevista Giugno 2009 - Interventi 2009 ultimazione prevista Giugno 2010- Nuovi interventi 2010 ultimazione prevista Giugno 2011

Si sottolinea che l'importo di 19,5 milioni di euro relativo al programma delle manutenzioni, riferendosi in questo caso al triennio 2008-2010, rappresenta un fabbisogno aggiuntivo di 6,5 milioni di euro rispetto a quanto già inserito in programmazione.




Da ultimo, vengono di seguito elencate alcune ipotesi di nuovi interventi segnalate da Direzione Tecnica da intendersi come meramente indicativi e che dovranno essere approfonditi ai fini della predisposizione del nuovo programma delle opere e della contestuale pianificazione finanziaria:

  • fornitura di energia elettrica alle navi tramite collegamento alla rete di terra - Prima fase Riparazioni Navali - importo previsto € 14.804.000 - ambito RFK;

  • consolidamento banchine ponte Libia con approfondimento fondali fino a - 14 m s.l.m.m. - importo previsto € 15.400.000 - ambito S2;

  • bacino portuale di Sampierdarena - ristrutturazione dello scalo merci fuori muro con nuova elettrificazione dei binari e relativa messa a norma delle intervie - importo previsto € 15.000.000 - ambito S1;

  • elettrificazione ed automazione delle tratte imbocco Campasso-Testa Parco Rugna e del nuovo raccordo Ronco-Sommergibile - importo previsto € 12.000.000 - ambito S1;

  • fornitura in opera di un pontone uso banchina galleggiante a Ponte Libia lato ponente - attrezzaggio ormeggio per il trasferimento della Soc. Grendi - importo previsto € 2.000.000 - ambito S2;

  • consolidamento statico banchine di Voltri dal 1° al 6° modulo con approfondimento fondali a - 18 m s.l.m.m. (rispetto agli attuali -15 m s.l.m.m.) - importo previsto € 75.000.000 - ambito VP5;

  • accantonamento per imprevisti risoluzioni contenziosi economici - importo previsto € 5.000.000 - tutti gli ambiti;

  • Ponte Somalia - ristrutturazione piani di banchina e pavimentazioni - costruzione di nuovi manufatti (gates, etc.) - importo previsto € 8.000.000 - ambito S3.



PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2008 - 2010

INDICE



›››File
FROM THE HOME PAGE
HMM and CMA CGM Total Terminal International Algeciras Expansion Project
Seoul
An investment of 150 million euros is planned. The capacity will be increased to 2.8 million teu
European Commission meeting to define the strategy for the development of EU ports and maritime industry
Brussels
Call for papers by July 28th
Assarmatori asks for support for Italian seafarers employed on short-haul routes and for the renewal of ferry fleets
Assarmatori asks for support for Italian seafarers employed on short-haul routes and for the renewal of ferry fleets
Rome
Messina: State Aid regime needs to be redesigned for European shipyards
In the first four months of 2025, maritime container traffic between Asia and Europe grew by +4.8%
Tokyo
-6.4% drop in shipments to Asian ports. +9.0% increase in unloading volumes in Europe
The impact on Italy of a possible closure of the maritime route through the Strait of Hormuz would be significant
Rome
The merchant fleet for energy products controlled by the Italian shipping industry interested in these traffics amounts to approximately 80 units.
Cargo traffic in China's seaports grew by +3.7% last month
Cargo traffic in China's seaports grew by +3.7% last month
Beijing
Containers amounted to 26.7 million TEU (+6.1%)
In 2024, 576 containers were lost at sea out of over 250 million transported by ships
Washington
About 200 have fallen from container ships in the Cape of Good Hope region
FMC questions deal exempting World Shipping Council companies from US antitrust rules
Washington
Meanwhile, Sola, appointed by Trump on January 20 to the presidency of the federal agency, is leaving his post today.
The European maritime-port sector nitpicks the reform of the Community customs rules
Brussels
Note from CLECAT, ECASBA, European Shipowners, ESPO, Feport and WSC
EU Council agrees on reform of the Union Customs Code
Brussels
CLECAT is concerned about the persistence of the concept of "Single Liable Person" in the text
In the first three months of 2025, freight traffic in the port of Civitavecchia grew by +2.4%
Civitavecchia
Increase of +9.9% in Gaeta and decrease of -17.1% in Fiumicino
Le Aziende informanoSponsored Article
Accelleron consolida le partnership con Somas e Geislinger per sostenere l'efficienza e la sostenibilità del settore marittimo
Japanese shipbuilding company Imabari Shipbuilding acquires control of fellow Japanese JMU
Imabari/Tokyo
Ownership share increased from 30% to 60%
WTO: New tariffs have given a boost to trade that is unlikely to last
Geneva
Recovery driven by importers who brought forward purchases in view of expected tariff increases
Terminal Investments Limited of the MSC Group acquires 50% of the capital of Barcelona Europe South Terminal
Barcelona
The transaction was authorized by the Port Authority of Barcelona
There are no implementing decrees for the SalvaMare law and Italian citizens are paying for the management of fished waste that is not carried out
Rome
The Marevivo Foundation and the Federation of the Sea report it
In five and a half years, 1,244 tons of drugs have been seized in EU ports
In five and a half years, 1,244 tons of drugs have been seized in EU ports
Lisbon
The largest quantities pass through ports in Belgium, Spain, Holland, Italy and Germany
The International Convention on Ship Recycling will enter into force tomorrow
Copenhagen
BIMCO urges EU to include Indian shipyards in EU list of ship recycling facilities
Assologistica presents the "Cruscotto" project to ensure transparency and legality in the logistics sector
Milan
Ruggerone: it is an infrastructure of trust between clients and operators
Federagenti, cruises cannot and must not become the target of an indiscriminate hate campaign
Federagenti, cruises cannot and must not become the target of an indiscriminate hate campaign
Rome
A "Pact for the Sea" proposed with solutions to tackle overtourism for which passenger ships are not to blame
New step forward for the construction of the underground freight transport system in Switzerland
New step forward for the construction of the underground freight transport system in Switzerland
Bern
Cargo sous terrain plans to build a 500-kilometer system by mid-century
Carnival posts record earnings for March-May period
Carnival posts record earnings for March-May period
Miami
The number of cruise passengers embarked also peaked this quarter
Federlogistica, it is reckless to activate railway construction sites without a concerted plan
Genoa
Falteri: Isolating the port of Genoa from the railway network for three weeks means putting the whole of Northern Italy in difficulty
Multipurpose terminals privatized in eight Saudi ports
Multipurpose terminals privatized in eight Saudi ports
Riyadh
Four will be operated by Saudi Global Ports and four by Red Sea Gateway Terminal
Public debate launched on the project for Pier VIII in the port of Trieste
Public debate launched on the project for Pier VIII in the port of Trieste
Trieste
A total investment of 315.8 million euros is expected
South Korea's HD Hyundai partners with US Edison Chouest Offshore to build containerships in US
South Korea's HD Hyundai partners with US Edison Chouest Offshore to build containerships in US
Seoul
The possibility of building other types of ships and constructing port cranes is foreseen
Rixi: with the Omnibus decree, Phase B of the new Genoa breakwater is guaranteed
Rome
Expenditure of 50 million euros authorised for 2026 and 92.8 million for 2027
Israel-Iran conflict prompts Maersk to suspend calls at Haifa port
Copenhagen
Those at the port of Ashdod will continue instead.
Northern European Nations Commitment to Counter Russian Shadow Fleet
Warsaw
If the vessels do not fly a valid flag in the Baltic Sea and the North Sea - they specify - we will take appropriate measures in compliance with international law.
Freight traffic in French ports stable in the first quarter of 2025
Freight traffic in French ports stable in the first quarter of 2025
The Defense
Containers and liquid bulk on the rise. Increase in unloading loads and decrease in loading loads
Cognolato (Assiterminal): Today more than ever we need a coherent port policy
Rome
All the critical issues highlighted in recent years still remain open - he highlighted.
Alessandro Pitto confirmed as president of Fedespedi
Milan
The Board of Directors, the Board of Arbiters and the Board of Auditors have been renewed
A protest action by Greek seafarers is heated, with the PENEN and PNO unions launching very serious accusations, including mutual ones
Piraeus
The strike, declared illegal by the courts, blocks some ships of the Attica group in the port of Patras
Saipem awarded contract for a phosphate mining project in Algeria that includes the upgrading of the port of Annaba
Milan
The construction of railway lines is also planned
Suez Canal celebrates return of large-capacity containership transits
Suez Canal celebrates return of large-capacity containership transits
Ismailia
Today it was crossed by the vessel "CMA CGM Osiris" which can carry 15,536 teu
IMO, ILO, ICS and ITF urge protection of seafarers' rights against unjust criminalisation
London
The "Guidelines on the Fair Treatment of Seafarers Detained in Relation to Alleged Offences" were adopted in April
Trump's new tariffs also hit container traffic at the Port of Long Beach
Long Beach
In the first five months of 2025, an increase of +17.2% was recorded
Transfer of the port of Carrara from the Ligurian to the Tuscan AdSP not without a discussion with the operators
Milan
Dario Perioli, FHP, Grendi and Tarros ask for it
Up to $768 billion in investments needed to adapt world ports to rising sea levels
New York
Port of Los Angeles Feels Impact of New Tariffs on Container Traffic
Los Angeles
A decrease of -4.8% was recorded in May
Assagenti proposes a task force to solve port, logistics and industrial problems
Genoa
A "problem solver" consultative body composed, in addition to the categories of the maritime cluster, of the manufacturing industries of the North-West quadrant
Cargo traffic at the port of Singapore fell by -4.6% in May
Singapore
New crane overturned for delivery in new Tuas port area
In the first quarter of 2025, freight traffic on the Swiss rail network fell by -6.4%
Neuchatel
Service performance at 2.35 billion tonne-km, down -8.2%
ANGOPI fears that new measures to ensure maritime continuity will penalise mooring services
ANGOPI fears that new measures to ensure maritime continuity will penalise mooring services
Ischia
Power: it is necessary to remove them from a perverse mechanism
Dutch HES International to operate bulk terminal in Marseille-Fos port
Marseille
The concession contract will have a minimum duration of 30 years
Ibiza government opposes Trasmed's overnight stay on board ferry program
Ibiza/Valencia
It is considered a "clandestine hotel", while the company defines it as a cruise service
Bruno Pisano appointed extraordinary commissioner of the AdSP of the Eastern Ligurian Sea
Rome
He will take up his post next Monday
Federlogistica proposes a comparison between operators on the congestion fee while waiting for a solution from the government
Genoa
In the first five months of 2025, container traffic in the port of Gioia Tauro grew by +10.3%
Joy Taurus
1,813,071 TEUs were handled
Trasportounito, truck waiting times in ports must be paid
Genoa
Tagnochetti: The Port Fee aims to redistribute the costs of all disruptions more equitably
Commissioners of the AdSPs of the Northern Tyrrhenian, Ionian and Western Liguria appointed
Rome/Genoa
Trade unions concerned about the future of Genoa Port Terminal workers
Political instability and green transition are the main problems that shipping faces
London
This is highlighted in the "ICS Maritime Barometer Report 2024-2025"
The new container terminal of the port of Termini Imerese presented
Palermo
Transfer of traffic handled by Portitalia to the port of Palermo
GCMD survey confirms shipping's commitment to decarbonisation
Singapore
Ports concerned about lack of certainty about demand from shipping companies
The EU Commission has re-identified Port Said East and Tanger Med as neighbouring container transhipment ports
Brussels
Ferrara-based INCICO acquires Italiana Sistemi and focuses on transport engineering
Ferrara/Naples
It specializes in infrastructure and plant engineering in the railway and road sectors
Hupac announces expansion of Duisburg-Singen shuttle with connections to Italy
Noise
Daily departures will be made
The transfer of 80% of Louis-Dreyfus Armateurs' capital to InfraVia has been implemented
Suresnes/Paris
The Louis-Dreyfus family retains the remaining 20%
Port of Genoa, green light for extension of concession to Spinelli until September 30
Genoa
Ok also to the extension to the Campostano group
The National Maritime Fund has started the recognition of scholarships
Genoa
They are granted for basic training and security familiarization courses.
RFI and MIT sign the update to the program contract for approximately 2.1 billion
Rome
Around 500 million euros expected for the management of the railway network
San Giorgio del Porto delivers a vessel for the bunkering of liquefied natural gas
Genoa
It was built for Genova Trasporti Marittimi
Pisano (AdSP Liguria Orientale): the ports of La Spezia and Carrara have integrated almost perfectly
La Spezia/Bari
Extraordinary Commissioner of the Southern Adriatic Sea Port Authority appointed
Raffaele Latrofa appointed president of the AdSP of the Central-Northern Tyrrhenian Sea
Rome
He is the deputy mayor of Pisa
India's Mazagon Dock Shipbuilders Acquires Control of Sri Lanka's Colombo Dockyard
Mumbai
Investment of approximately 53 million dollars
The Commissioner of the Western Ligurian Sea Port Authority has been granted the powers and prerogatives of the Management Committee
Genoa
The measure pending the restoration of the ordinary top management bodies
The Three-Year Operational Plan 2025-2027 of the Central Adriatic Port Authority has been approved
Ancona
Favorable opinion of the Sea Resource Partnership Body
The public meeting of the International Containers Studies Center will be held in Genoa on July 2nd
Genoa
It will deal with the physical transformations of the container and the digitalization of processes
Andrea Ormesani is the new president of Assosped Venezia
Venice
The board of directors has been renewed. Paolo Salvaro remains general secretary
Witte (ISU): In 2024, the ship salvage sector stabilized from the low of two years ago
London
Finnish Elomatic to Install Tunnel Thrusters on 11 Carnival Cruise Ships
Turku
The works will begin next autumn and will end in 2028
The Assarmatori assembly will be held in Rome on July 1st
Rome
"Mediterranean against the current" the theme of the meeting
Fincantieri has delivered the new cruise ship Viking Vesta to the American Viking
Trieste/Los Angeles
It was built in the Ancona shipyard
The Genoa Coast Guard has placed the container ship PL Germany under administrative detention
Genoa
Italian Navy orders two new Multipurpose Combat Ships from Fincantieri
Trieste
The order to the shipbuilding company is worth 700 million euros
MSC Group to manage cruise services in the ports of Bari and Brindisi
Bari
Ten-year concession with possibility of extension
German Kombiverkehr Returns to Profit in 2024
Frankfurt am Main
The level of revenues remained unchanged at 434.6 million euros.
Deltamarin to design the six new ro-pax vessels ordered by Grimaldi for the Mediterranean routes
Turku
SAILING LIST
Visual Sailing List
Departure ports
Arrival ports by:
- alphabetical order
- country
- geographical areas
The practice of subcontracting in European logistics is creating a parallel labour market where rights are not enforced
Brussels
"Sorry, We Subcontracted You" Report Presented
Tomorrow Grendi will launch the group's fourth ship on routes to and from Sardinia
Milan
"Grendi Star", with a load capacity of 2,800 linear meters, will connect Marina di Carrara and Cagliari
FREMM frigates operational support contract signed between Orizzonte Sistemi Navali and OCCAR
Taranto
The agreement has a total value of approximately 764 million euros
Call to reform the entire driver training system in the transport sector
Rome
Seven proposals presented
In the port of Gioia Tauro, the Guardia di Finanza soldiers seized 228 kilos of cocaine
Reggio Calabria
Two dockers arrested
Port of Livorno, new observatory to find solutions to the problem of port congestion
Leghorn
Marilli: We will seek solutions to reach the possible revocation of the port fee
Lockton PL Ferrari closed the last fiscal year with gross revenues of 34 million dollars
Genoa
Insurance premium volume rose to 350 million
Polish Trans Polonia Group acquires Dutch Nijman/Zeetank Holding
Tczew
It specializes in the transportation and logistics of liquid and gaseous products
d'Amico Tankers Sells Two 2011-Built Tankers for $36.2 Million
Luxembourg
They will be delivered to buyers by the end of July and on December 21st.
The Italian Merchant Marine Academy plans 13 new free courses
Genoa
Over 300 positions available
A delegation of Wista Italy visits the ports of Catania and Augusta
Catania/August
The association is made up of women who hold positions of responsibility in the maritime, logistics and trade sectors.
In the first five months of 2025, the port of Algeciras handled 1.9 million containers (-6.3%)
Algeciras
Empty containers decreased by -5.5% and full ones by -6.4%
Reway Group enters the port railway infrastructure maintenance sector
Licciana Nardi
Two contracts awarded by the AdSP of the Eastern Ligurian Sea
Delcomar and Ensamar take over maritime services with the smaller Sardinian islands
Cagliari
The tender for the six-year concession of the connections has been awarded
Port of Trieste, the newly appointed Gurrieri torpedoes the newly appointed Torbianelli
Trieste
Russo (Pd): it's a squalid power game
Singapore's SeaLead expands its maritime shipping offering to connect Turkey and Italy
Singapore
Route connected to services transiting the Suez Canal
The US Container Security Initiative program has been extended to Morocco
Rabat
Amrani: Let's consolidate Tanger Med's role as a safe and world-class maritime hub
Very positive first quarter for Greek Euroseas
Athens
Pittas: the positive momentum continued in the second quarter
Assonat and SACE present a plan for Italian tourist ports
Rome
Kuehne+Nagel has opened a new branch in Naples
Milan
The aim is to support the operational growth of the group in Southern Italy
RINA has acquired the entire capital of Finnish Foreship
Helsinki
The Helsinki-based company specializes in consulting in the field of marine and mechanical engineering.
Container traffic down at Barcelona and Valencia ports in May
Barcelona/Valencia
Resumption of containers in transit at the Catalan port
Annual cargo traffic in Greek ports stable in 2024
Piraeus
Domestic volumes are growing, while foreign trade is decreasing
Perplexity of freight forwarders, customs agents and maritime agents of La Spezia at the transfer of the port of Carrara to the Tuscan AdSP
The Spice
Timidly, they "hope for consideration for the progress made so far"
Francesco Mastro appointed extraordinary commissioner of the Southern Adriatic Sea Port Authority
Rome
He will take up office on June 30th.
John Denholm to be new president of the International Chamber of Shipping
Athens
He will take over from Emanuele Grimaldi in a year
Extraordinary commissioners of the two Ligurian Port System Authorities have been installed
Genoa/La Spezia
Matteo Paroli and Bruno Pisano at the helm of the institutions
Container traffic at Hong Kong port drops sharply in May
Hong Kong
1.05 million TEUs were handled (-12.7%)
Assogasliquidi-Federchimica shows the way to accelerate the decarbonization of road and maritime transport
Rome
Amadei: Our sector is ready and the time has come for courageous industrial choices
Eagle S tanker command blamed for cutting submarine cables in Gulf of Finland
Advantages
The accident was caused by the ship's anchor
Online platform to report critical issues that put transport workers at risk
Genoa
It was prepared by Fit Cisl Liguria
GNV to create a direct summer connection between Civitavecchia and Tunis
Genoa
It will run alongside the historic route via Palermo
The unification of Grimaldi's concessions in the port of Barcelona has been completed
Madrid/Barcelona
The contract expires on September 20, 2035.
In the first five months of 2025, cargo traffic in Russian ports fell by -4.9%
St. Petersburg
A decrease of approximately -12% was recorded in May
Raben Logistics Group Creates Subsidiary in Türkiye
Milan
It will have 20 employees and a 2,000 square meter cross-dock warehouse
Alberto Dellepiane confirmed as president of Assorimorchiatori
Rome
The composition of the entire association leadership remains unchanged
Agreement between Fincantieri and Indonesian PMM to develop solutions to face new unconventional underwater challenges
PORTS
Italian Ports:
Ancona Genoa Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Leghorn Taranto
Cagliari Naples Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venice
Italian Interports: list World Ports: map
DATABASE
ShipownersShipbuilding and Shiprepairing Yards
ForwardersShip Suppliers
Shipping AgentsTruckers
MEETINGS
The Assarmatori assembly will be held in Rome on July 1st
Rome
"Mediterranean against the current" the theme of the meeting
The public meeting of the International Containers Studies Center will be held in Genoa on July 2nd
Genoa
››› Meetings File
PRESS REVIEW
US has its eye on Greek ports
(Kathimerini)
Proposed 30% increase for port tariffs to be in phases, says Loke
(Free Malaysia Today)
››› Press Review File
FORUM of Shipping
and Logistics
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› File
Structural adaptation works on dock 23 of the port of Ancona awarded
Ancona
Intervention worth over 11.8 million euros
Conference on the role of LNG and bioLNG for the decarbonisation of transport and industry
Rome
The Federchimica-Assogasliquidi event will take place on Monday in Rome
Dutch Bolidt increases presence in cruise ship sector with acquisition of American Boteka
Hendrik Ido Ambacht
Contship Italia has acquired the Genoese customs services company STS
Melzo
The Ligurian company was founded in 1985
Francesco Benevolo has been appointed extraordinary commissioner of the AdSP of the Central-Northern Adriatic Sea
Rome
He is the operations director of RAM - Logistics, Infrastructure and Transport
Montaresi resigns as commissioner of the Eastern Ligurian Port Authority
The Spice
In the eight months of administration - he underlines - we have not lost even a second
Gurrieri has been appointed extraordinary commissioner of the AdSP of the Eastern Adriatic Sea
Trieste
Pending the completion of the formal process for the designation of the president
The commissioners of the AdSP of Western Liguria have handed over their mandate to Minister Salvini
Genoa
The decision is part of the process of designation and nomination of the new leaders
Confetra criticizes the provisions of the decree-law Infrastructure for road transport
Rome
The Confederation urges the blocking of the process of appointing the presidents of the port authorities
Taiwanese Evergreen, Yang Ming and WHL saw revenue decline in May
Keelung/Taipei
The decline is accentuated for the two main companies
South Korea's KSOE wins order to build eight 15,900 TEU containerships
Seongnam
The unit value of each vessel is approximately $221 million.
First port terminal for car traffic of Greek Neptune Lines
Piraeus
It will be inaugurated next year in the French port of Port-La Nouvelle
The assembly of the association of Genoese maritime agents and brokers will be held on June 16th
Genoa
Round Table on Genoa, the hub of the North West and the Mediterranean
BN di Navigazione Board of Directors Renewed
Genoa
BluNavy aims to reach one million passengers by 2025
Viking Line designs world's largest all-electric ro-pax vessel
Viking Line designs world's largest all-electric ro-pax vessel
Åland
Record Monthly Container Traffic at Turkish Ports
Ankara
In May, almost 1.4 million TEUs were handled (+17.6%)
Sergio Landolfi has been elected president of the Customs Association of the Port of La Spezia
The Spice
The board of directors has been renewed
The ferry industry elite will attend the Interferry conference in Salerno in October
Victoria
Event titled "Connections"
Uniport launches an initiative to support ALS research
Rome
Fundraising for the NeMO Clinical Center Serena Foundation Onlus
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genoa - ITALY
phone: +39.010.2462122, fax: +39.010.2516768, e-mail
VAT number: 03532950106
Press Reg.: nr 33/96 Genoa Court
Editor in chief: Bruno Bellio
No part may be reproduced without the express permission of the publisher
Search on inforMARE Presentation
Feed RSS Advertising spaces

inforMARE in Pdf
Mobile